MDH AG: n yleiset ehdot
1. Seuraavat ehdot koskevat kaikkia nykyisiä ja tulevia liikesuhteita asiakkaiden kanssa, jotka ovat BGB: n 310 §: n 1 momentissa tarkoitettuja yrittäjiä..
2. Poikkeavat, ristiriitaiset tai täydentävät ehdot, vaikka ne olisivatkin tiedossa, eivät ole osa sopimusta, ellei niiden voimassaoloaika ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti. Näitä ehtoja sovelletaan myös, jos toimeksisaaja toteuttaa toimituksen ehdoitta asiakkaalle huolimatta siitä, että hän on tietoinen asiakkaan ehdoista, jotka ovat ristiriidassa toimeksisaajan ehtojen kanssa tai poikkeavat niistä..
3. Asiakas tietää, että urakoitsijan toimittamat tuotteet valmistetaan ulkomailla, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Toimitetut tuotteet ovat Saksan laatustandardin mukaisia.
2 § Sopimuksen tekeminen, hintamuutokset
1. Jos asiakkaan tilausta on pidettävä BGB: n 155 §: n mukaisena tarjouksena, urakoitsija voi hyväksyä tämän kahden viikon kuluessa, hyväksyminen voidaan tehdä lähettämällä tilauksen vahvistus tai lähettämällä tilatut tavarat.
2. Urakoitsija pidättää omistusoikeudet ja tekijänoikeudet kuviin, piirroksiin, laskelmiin ja muihin asiakirjoihin. Tämä koskee myös sellaisia kirjallisia asiakirjoja, jotka on nimetty "luottamuksellisiksi". Ennen siirtoa kolmansille osapuolille asiakas vaatii urakoitsijan nimenomaisen kirjallisen suostumuksen.
3. Urakoitsijan tarjoukset / tarjoukset eivät ole sitovia. Ne viittaavat antamispäivänä voimassa oleviin hintoihin. Urakoitsijalla on oikeus siirtää luomiseen käytettyjen materiaalien (keraamiset, jalometallit jne.) Kustannusten nousut kustannusarvion / tarjouksen ja toimituspäivämäärän välillä asiakkaalle. Asiakas sitoutuu nostamaan tarjoushintaa tarjouksesta / tarjouksesta 10 prosenttiin saakka, ilman että asiakkaalle ilmoitetaan siitä erikseen. Jos hinnat nousevat yli 10%, urakoitsija ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja ilmoittaa syyt. Asiakkaalla on oikeus vastustaa hinnankorotusta 10 päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä. Jos asiakas ei ole ristiriidassa ajoissa, korotettu hinta katsotaan hyväksytyksi.
4. Arviot / tarjoukset perustuvat arvioituun jalometallimäärään, joka voi vaihdella potilaan hampaan rakenteen luonteesta riippuen. Siksi kyse on vain noin määristä.
5. Asiakkaan toimittamien mallien ja vaikutelmien laadulla on ratkaiseva merkitys työn sijainnille suussa. Urakoitsija voi palauttaa riittämättömät työasiakirjat yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sopiessaan asiakkaan kanssa.
1. Urakoitsija pidättää toimitetun työn omistuksen, kunnes kaikki nykyisestä liikesuhteesta johtuvat vaatimukset saadaan kokonaan ratkaistua.
2. Päämiehen on ilmoitettava toimeksisaajalle varattujen tavaroiden suorittamisesta kolmansille osapuolille ilman aiheetonta viivytystä toimittamalla interventioon tarvittavat asiakirjat; tämä pätee myös kaikenlaisiin heikentymisiin. Tästä huolimatta passituksesta vastaavan on jo ilmoitettava etukäteen kolmannelle tavaroille olemassa olevista oikeuksista ja vastattava kustannuksista, jotka urakoitsijalle aiheutuu hänen väliintulostaan..
3. Asiakkaalla on oikeus käyttää työtä hoidossa. Hän määrää kuitenkin jo kaikki laskun suuruiset korvausvaatimukset, jotka hänelle kertyvät töitä käyttävän hoidon yhteydessä. Asiakas hyväksyy täten toimeksiannon. Toimeksiannon jälkeen urakoitsija voi milloin tahansa peruuttaa asiakkaan perimään vaatimuksen. Urakoitsija pidättää oikeuden periä vaatimus itse heti, kun asiakas ei täytä maksusitoumuksiaan asianmukaisesti ja on maksamatta.
4. Jos takuun arvo ylittää toimeksisaajan asiakkaalle kohdistamat vaatimukset yli 20 prosentilla, toimeksisaajan on asiakkaan pyynnöstä ja urakoitsijan harkinnan mukaan vapautettava arvopapereita, joihin hänellä on oikeus asianmukaisessa laajuudessa.
1. Määritetty toimitusaika ei ole sitova. Oletusedellytys on lisäajan asettaminen, jonka on oltava vähintään kaksi viikkoa.
2. Urakoitsija on vastuussa lakisääteisten säännösten mukaisesti siltä osin kuin taustalla oleva myyntisopimus on BGB: n 286 §: n 2 momentin 4 kohdassa tai HGB: n 376 kohdassa tarkoitettu kiinteä liiketoimi. Lisäksi urakoitsija on vastuussa lakisääteisten säännösten mukaisesti, edellyttäen, että toimituksen viivästymisen vuoksi, josta asiakas on vastuussa, asiakkaalla on oikeus väittää, että kiinnostus sopimuksen jatkamiseen on lakannut olemasta.
1. Urakoitsija laskuttaa töistä toimituksen kanssa ja laatii kuukausittain yhteenvedon kuukauden loppuun mennessä. Laskut maksetaan 30 päivän kuluessa yhteenvedon päiväyksestä. Tämän ajanjakson päätyttyä asiakas on maksamatta. Yksittäiset laskut erääntyvät 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos maksu suoritetaan sovitun maksuajan kuluessa, urakoitsija myöntää asiakkaalle 3%: n alennuksen.
2. Pääoman on maksettava lainasta korkoa, joka on 8 prosenttia perusluottokorkoa korkeampi laiminlyönnin aikana. Todiste ja väite viivästyksen aiheuttamasta suuremmasta vahingosta jäävät varaukseksi.
3. Asiakkaan oikeus kuittaukseen on olemassa vain, jos vastavaatimukset ovat laillisesti vahvistettuja tai tunnustettuja tai kiistattomia. Sama koskee pidätysoikeuden käyttöä. Muuten pidätysoikeutta voidaan käyttää vain, jos vastakanne perustuu samaan sopimussuhteeseen.
4. Urakoitsijalla on oikeus siirtää vaatimuksensa päämieltä vastaan factoring-yhtiölle, joka tulee hänen tilalleen velallisena. Laskun määrät maksetaan sitten factoring-yhtiölle. Tehtävä ei vaikuta myönnettyihin alennuksiin.
5. Komissaarin maksuvaatimukset vanhentuvat BGB: n 195 §: n vastaisesti viidessä vuodessa. Vanhentumisajan alkamiseen sovelletaan BGB: n 199 §: ää.
6 § Toimitus, riskin siirto
1. Hammasproteesin tahattoman katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen riski siirtyy asiakkaalle luovuttamalla tai toimittamalla huolitsijalle, kuljettajalle tai muuten tarkoitettu lähetyshenkilöiden tai -laitosten toteuttamiseen.
2. Siirto on sama, jos asiakas on oletuksena hyväksynnästä.
3. Periaatteessa hammasproteesit lähetetään asiakkaan kustannuksella Saksassa. Asiakkaan tai edustajan nouto voidaan järjestää.
7 § Vastuu virheistä
1. Urakoitsija valitsee valintansa mukaan takuun puutteet korjaamalla tai vaihtamalla.
2. Jos myöhempi suorittaminen epäonnistuu, asiakas voi periaatteessa valintansa mukaan vaatia palkkion alentamista (alennus) tai sopimuksen purkamista (peruuttaminen). Mikäli sopimusrikkomus on vähäinen, etenkin vain pienten virheiden tapauksessa, asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta.
3. Asiakkaan on ilmoitettava ilmeisistä virheistä kahden viikon kuluessa hammasproteesin vastaanottamisesta kirjallisesti; muuten takuuvaatimuksen esittäminen on suljettu pois. Jos passissa on epätarkkuuksia, valitus on tehtävä ensimmäisten mallien esittämisen yhteydessä; uudet vaikutelmat on liitettävä tai toimitettava heti. Määräajan noudattamiseksi riittää oikea-aikainen lähetys. Asiakkaalla on täysi todistustaakka kaikista vaatimuksista, erityisesti itse puutteesta, vian havaitsemishetkestä ja valituksen ajantasaisuudesta..
4. Vastuu virheistä, jotka johtuvat virheellisistä malleista ja asiakkaan vaikutelmista, ei ole otettu huomioon.
5. Takuuaika on 4 vuotta hammasproteesin laskutuspäivästä. Hammasproteesin edellytyksenä on pohjimmiltaan vain valmistajan tuotekuvaus sovitulla tavalla.
6. Urakoitsija ei saa asiakkaita juridisessa mielessä.
8 § vastuu vahingoista
1. Urakoitsijan vastuu sopimusvelvoitteiden rikkomisesta rajoittuu tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen. Tätä ei sovelleta oikeudellisesti sitovan vastuun samoin kuin asiakkaan hengen, ruumiin ja terveyden vahingoittumisen, kardinaalisten velvoitteiden rikkomista koskeviin vaatimuksiin ja laiminlyönnistä aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen (BGB: n 286 §). Tältä osin urakoitsija on vastuussa mistä tahansa syystä; kardinaalin velvoitteen rikkomisen yhteydessä, mutta vain tyypillisesti ennakoitavissa olevien vahinkojen varalta ja tapauksissa, joissa vahingot johtuvat viivästyksistä jokaisesta täytetystä viikkoviikosta, vain i.H.v. 0,5% toimitusarvosta, suurin i.H.v. 5% toimitusarvosta.
2. Edellä mainittu vastuun poissulkeminen koskee myös urakoitsijan sijaishenkilöiden lievästi laiminlyömiä velvollisuuksien rikkomuksia.
3. Siltä osin kuin vastuuta vahingoista, jotka eivät perustu asiakkaan elämän, ruumiin tai terveyden vahingoittumiseen, lievästä huolimattomuudesta ei ole suljettu pois, tällaiset vaatimukset vanhenevat yhden vuoden kuluessa vaatimuksen luomisesta tai virheestä johtuvista vahingoista Tavaroiden luovuttaminen.
4. Siltä osin kuin vastuu urakoitsijan vahingoista on poissuljettu tai rajoitettu, tämä koskee myös työntekijöiden, työntekijöiden, työntekijöiden, edustajien ja urakoitsijan edustajien henkilökohtaista vastuuta vahingoista.
9 § Aineisto ja lisävaruste
1. Asiakkaan toimittamat materiaalit (jalometallit, hampaat jne.) Tai tarvikkeet (valmiit osat, kuten kiinnikkeet, liitokset jne.) Voidaan käsitellä kaupallisella jalostuslisällä. Urakoitsija ei vastaa asiakkaan toimittamista viallisista materiaaleista tai tarvikkeista johtuvista vikoista.
2. Asiakkaan toimittamien materiaalien tai tarvikkeiden varastoinnista urakoitsija vastaa huolellisuudellaan, jonka hän vie omiin asioihinsa.
1. Sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. YK: n kauppasopimuksen määräyksiä ei sovelleta.
2. Kaikissa sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa toimivalta on urakoitsijan, tällä hetkellä Mülheim, kotipaikassa.
Related Posts
-
Ehdot dbp-yritysryhmän, erityisesti dbp Kommunikation GmbH, palveluihin Co. KG, dbp terve, Saksa GmbH Co KG ja dbp kommunikationsart GmbH Co. KG – alla…
-
Ehdot Hyvä asiakas, Olet vieraana AltaMediNet GmbH -sivustolla. Tavoitteenamme on tarjota tosiasiallisesti oikeata ja ajantasaista tietoa luonnon- ja…
-
Medizinio gmbh: n yleiset ehdot
Yleiset ehdot 1. Sovellus 1.1 Nämä ehdot koskevat Medizinio GmbH -yrityksen, Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover, joka on rekisteröity Hannoverin…
-
Relexa-hotellien yleiset ehdot
YLEISET EHDOT Ehtojemme saksankielinen versio Edellytykset ovat etusijalla saksankieliseen versioon nähden. Epäselvissä tapauksissa saksankielinen…